郭靖大战欧阳锋视频:湖南省在建工程因冰雪灾害造成的经济损失怎样承担？

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/04/29 02:31:47

湖南省在建工程因冰雪灾害造成的经济损失怎样承担？

(2010-03-09 01:01:26)

转载标签：

装修

灾害

在建工程

冰雪

经济损失

湖南省

分类：建筑工程篇

湖南省在建工程因冰雪灾害造成的经济损失怎样承担？

长沙陈浩军律师--专业建筑、房地产律师

博客地址http://blog.sina.com.cn/chjlawyer

2008年1月中旬以来，湖南省遭受了百年一遇的低温冰雪灾害，给湖南省的在建建设工程造成了严重的经济损失，根据我国相关法律规定，此次灾害已经构成工程建设的“不可抗力”的自然灾害。那么，对于此次不可抗力事件，建设工程的建设方和施工方怎样承担各自遭受的损失呢？根据建设部《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程施工合同》（示范文本）以及湖南省建设厅《关于湖南省承担工程建设因罕见冰雪发生损失的有关规定》（湘建办[2008]20号）的规定，此次因冰雪灾害构成的不可抗力事件导致在建工程所造成的经济损失及工期延误，建设单位和施工单位应按以下方式予以分担：

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。

2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

3、承包人带入现场用于本工程的装备损坏、周转材料损坏、施工临时设施损坏及因灾害停工直接损失，由发包人、承包人协商解决；承包人因灾害停工间接损失由承包人承担，发包人因灾害停工间接损失由发包人承担，发包人提供装备和材料发生损坏，由发包人承担。

4、因灾害停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

6、工期相应顺延不少于25天。

湖南省在建工程因冰雪灾害造成的经济损失怎样承担？我国气象灾害年均造成经济损失2000余亿元在建工程核算的若干问题在建工程领用材料的会计分录在建工程抵押在建工程核算问题劳动和社会保障部办公厅关于给企业造成经济损失的职工办理退休手续问题的复函自己种的因自己承担联合国：去年自然灾害造成经济损失超1100亿美元日本政府称地震造成经济损失或高达3080亿美元怎样防御雷击灾害世界历史上人为技术错误造成的灾害TOP 10 【视频】雇佣关系以外的第三人造成雇员伤害，如何承担责任？在建工程转让双方节税共赢111 湘黔桂渝冰雪灾害加剧湖财20县市降暴雪 “微博治理”究竟在承担怎样的使命？频繁发生的气象灾害，给人口集中的城市造成的损失更为严重城市为何如此脆弱(关注·应对气象灾害① 我国去年因国民营养不良致经济损失1.6万亿湖南省建设工程定额计价办法广东发生雷雨大风冰雹灾害已造成12人死亡 - 幽谷飞香yi园丁的日志 - 网易博客在建的裕华煤矿中国每年因污染造成损失达GDP的10% 最高人民法院关于被赡养人因损害行为引起他人经济损失本人无经济收入的能否由赡养人垫付的复函怎样修做官的因？